對于工程建筑發(fā)生矛盾,我們可以利用法律規(guī)定以及工程建筑的合同進(jìn)行法院答辯的。于他人發(fā)生糾紛我們寫好答辯狀是可以很好的讓法院進(jìn)行了解并且處理。那么它的范本具體是怎樣的呢?接下來法律快車小編為大家整理關(guān)于工程建筑答辯狀范本問題的解答,帶著問題一起往下。
一、工程建筑答辯狀范本
答辯人:周**,男,39歲,漢族,住黃*區(qū)黃*辦事處
代理人:**律師
因xxxx科技有限公司訴我建設(shè)工程施工合同糾紛一案,現(xiàn)提交建筑工程合同糾紛答辯狀如下:
一、答辯人已經(jīng)按照合同約定履行了綠化種植義務(wù)。雙方于2012年2月29日簽訂的xxxx工程施工合同,明確約定了合同工期為2012年3月29日至2012年4月8日。答辯人在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成了綠化種植義務(wù),并通過了原告驗收。原告于2012年7月10日按照約定支付了總工程款的50%,即原告訴稱的96906元。此款項支付了是答辯人履行種植部分義務(wù)的工程款,是總工程款的一半,并非全部工程款。因此,根據(jù)合同約定及法律規(guī)定此款項不應(yīng)當(dāng)返還。
二、答辯人對草坪維護(hù)管理了三個月,原告應(yīng)當(dāng)支付這部分費用。在完成合同約定的種植工作后,答辯人從2012年4月9日起對合同約定的草坪進(jìn)行了為期三個月的維護(hù)和管理。并因此發(fā)生了較大數(shù)額費用,原告因此獲得利益。原告應(yīng)將此費用支付答辯人。
三、答辯人撤出草坪管理是經(jīng)過原告同意,并將管理權(quán)交給原告的。因原告測算工程面積不合理、不提供維護(hù)水源等原因,答辯人向原告提出交涉。根據(jù)雙方協(xié)商,答辯人按照原告要求寫了書面申請,將草坪的維護(hù)管理工作交給玉皇新村項目部劉**、陳**等人,并約定由二人領(lǐng)取剩余工程款。在交付草坪管理權(quán)時,原告對草坪狀況并無異議,答辯人還將用于維護(hù)草坪的草坪機兩部一并交給了項目部。此后,原告從未與答辯人就此事進(jìn)行聯(lián)系。由于原告疏于管理,為推卸責(zé)任將答辯人起訴。
四、原告現(xiàn)將本案爭議草坪管理權(quán)另行發(fā)包給他人。如果原告否認(rèn)答辯人將管理權(quán)交還的事實,那么,首先應(yīng)當(dāng)向法院主張要求答辯人繼續(xù)進(jìn)行維護(hù)管理,而不應(yīng)要求返還工程款。原告一方面訴稱雙方未解除該合同,另一方面又將該合同涉及的草坪管理工程另行發(fā)包,本身就是一種違約行為。原告首先應(yīng)當(dāng)對自己的違約行為承擔(dān)違約責(zé)任。
綜上,答辯人已按合同約定工期完成綠化種植義務(wù),原告支付的是種植工程的工程款,因此,答辯人無須返還。應(yīng)當(dāng)駁回原告訴訟請求,訴訟費由原告自擔(dān)。另外,原告應(yīng)當(dāng)支付答辯人所支出的草坪維護(hù)管理部分的費用,原告對此保留訴權(quán)。
此致
黃*區(qū)人民法院
答辯人:周**
2012年10月20日
以上即為一份建筑工程合同糾紛答辯狀范文,希望對你有幫助。
要進(jìn)行變更登記。而注冊資本非經(jīng)法定程序,不得隨意增減。
二、建筑的法定程序
具有法人資格的企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)應(yīng)具備下列基本條件:
1、具有滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的資產(chǎn);
2、具有滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的注冊建造師及其他注冊人員、工程技術(shù)人員、施工現(xiàn)場管理人員和技術(shù)工人;
3、具有滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的工程業(yè)績;
4、具有必要的技術(shù)裝備。
三、建筑公司的資質(zhì)
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為三大序列,分別為施工總承包、專業(yè)承包和施工勞務(wù)三個序列。
其中施工總承包序列設(shè)有12個類別,一般分為4個等級(特級、一級、二級、三級);專業(yè)承包序列設(shè)有36個類別,一般分為3個等級(一級、二級、三級);施工勞務(wù)序列不分類別和等級。
施工總承包序列設(shè)有12個類別,分別是:建筑工程施工總承包、公路工程施工總承包 、鐵路工程施工總承包、港口與航道工程施工總承包、水利水電工程施工總承包、電力工程施工總承包、礦山工程施工總承包等。
原告 草坪 工程款
標(biāo)題:工程建筑答辯狀范本,版權(quán)歸原作者所有。
聲明:根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如轉(zhuǎn)載侵犯了您的權(quán)利,請在一個月內(nèi)通知我們,我們會及時刪除。
如需轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://storieslikethese.com/baike/2694.html